N° 6344 bis – 28 joumada I 1436 (19-3-2015) BULLETIN OFFICIEL 1157
¾ Changement du programme médico-technique :
Le changement du programme médico-technique trouve sa justification dans les faits suivants :
- La planification initiale et la réalisation de ce projet étaient inscrites dans le cadre du budget général. Le programme technique et fonctionnel du Projet d’Etablissement Hospitalier (PEH) prévoyait la réhabilitation de l’hôpital existant (hôpital Sidi Lahcen de Témara) pour intégrer le pôle mère enfant, et la construction d’un nouvel hôpital de spécialités de 150 lits sur le site actuel du CHP, et ce à cause des contraintes budgétaires qui ont conduit au choix de ce scénario adopté en 2006.
- Avec l’avènement du projet financé Santé Maroc III, et dans un souci d’améliorer l’offre de soins dans un contexte de rationalisation et de mutualisation des ressources visant la réalisation d’une structure hospitalière intégrée et rapprochée, il a été inscrit dans la liste des 17 opérations du projet Santé Maroc III la construction du nouveau CHP de Témara, lancé en 2007 avec un nouveau programme stipulant la construction d’un CHP de 250 lits intégrant le pôle mère enfant.
¾ Retard dans l’exécution des travaux La réalisation des travaux de construction du CHP Témara a accusé un retard pour des raisons liées à :
- La résiliation pure et simple des marchés conclus avec le bureau d’études techniques (désistement/2006) et l’entreprise de gros œuvres (faillite/2008) qui se sont engagés de par leurs contrats à réaliser un projet de construction d’un CHP de 150 lits.
- La modification du programme médico technique suite à l’intégration du pôle mère enfant d’une capacité litière de 100 lits - L’engagement complémentaire des études architecturales pour les 100 lits supplémentaires.
- La passation des appels d’offres pour le choix de l’entreprise gros œuvres - étanchéité et le bureau d’études techniques pour la construction d’un CHP de 250 lits - La passation d’un deuxième appel d’offres pour le choix du Bureau de Contrôle qui assurera le complément de contrôle et d’optimisation des lots secondaires et spécialisés ainsi que le suivi des travaux afférents au pôle mère – enfant en sachant que le marché relatif au contrôle et optimisation des travaux arrêtés initialement a été conclu en 2005 ;
- La reprise des études techniques par le nouveau bureau d’études le 05/11/2007 ;
- L’arrêt des travaux de gros œuvres pour une durée de 21 mois, comprise entre novembre 2010 et juillet 2012 (date de l’ordre de service de reprise) ;
- L’exécution des travaux de réservation des gaines de désenfumage non prévues initialement et introduites suite à la mise en vigueur de nouvelles normes obligatoires fixant les règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les constructions.
Les travaux de construction du CHP Témara ont repris et le projet est actuellement en phase d’achèvement.
4. Projet de construction du CHP Khénifra ¾ Démarrage des travaux avant la finalisation Les travaux de ce chantier ont démarré conformément à un ordre de service dûment notifié à l’entreprise.
En effet, l’entreprise a reçu l’ordre de service de commencement des travaux le 15/02/2010, et les plans techniques demandés par l’entreprise étaient disponibles le 27/01/2010 (…).
¾ Retard dans l’exécution des travaux Le retard dans l’exécution des travaux est dû à plusieurs facteurs :
- Conditions climatiques : intempéries avec des ordres d’arrêts notifiés à l’entreprise des gros œuvres (…) ;
- Retards dans la validation des autres lots : menuiserie (validé le 27/06/2011), le lot peinture (validé le 05/12/2011) ;