N° 6344 bis – 28 joumada I 1436 (19-3-2015) BULLETIN OFFICIEL 1149
¾ Choix du site d’implantation du projet Le choix du site d’implantation du projet du CHP Témara ne répond pas aux exigences d’une formation sanitaire, dans la mesure où les normes environnementales ne sont pas observées. En effet, il a été constaté que :
- Le site choisi est situé en plein milieu de la ville de Témara dans une zone bruyante connaissant un trafic intense ;
- L’hôpital se trouve à proximité de la voie ferrée Rabat-Casa (à peu près 100 m) source de vibrations et de nuisances sonores de jour comme de nuit ;
- L’hôpital est mitoyen d’une usine de fabrication d’aliments pour volailles, qui constitue une source de nuisance et de pollution comme il a été constaté lors de la visite sur place.
¾ Changement du programme médico technique La conception initiale du projet de construction du CHP Témara avait prévu une capacité litière de 150 lits. C’est sur cette base, qui a été retenue dans le programme médico technique, que les études techniques ont été réalisées et les travaux de gros œuvres entamés. Cependant, ce programme a connu un changement qui consiste en l’augmentation de la capacité litière de l’hôpital de 100 lits supplémentaires suite à l’intégration du département mère et enfant. Il est à noter qu’aucune explication par les responsables n’a été fournie quant aux raisons du changement opéré dans la capacité du projet. L’augmentation de la capacité litière a eu des conséquences sur le déroulement de la réalisation du projet; en l’occurrence l’arrêt du projet pendant plus d’une année, le retard dans l’exécution des travaux, la modification des études et la résiliation de certains marchés conclus.
¾ Retard dans l’exécution des travaux Le délai de réalisation du projet a été initialement estimé à 48 mois. Ce délai a été largement dépassé.
L’ordre de service de commencement des travaux a été notifié à l’entreprise chargée des gros œuvres et d’étanchéité en date du 11/12/2006 alors, qu’au moment de la visite effectuée sur les lieux en janvier 2014, les travaux ne sont pas encore achevés et le chantier est pratiquement en arrêt.
Ainsi, tel qu’il ressort de la situation communiquée par les responsables de la DMS de Témara, l’état d’avancement des travaux arrêté à la date du 31/12/2013 est comme suit :
Objet Etat d’avancement physique Gros œuvres et étanchéité 97% Electricité courant fort 70% Electricité courant faible 50% Menuiserie 40% Plomberie sanitaire 65% Revêtements 60% Peinture 15% Fluides médicaux 0% (plans en cours de validation) Climatisation chauffage et désenfumage 10% Faux plafond 15% Ascenseurs 2% Aménagements extérieurs 0% Equipements buanderie cuisine et morgue 2% 4. Projet de construction du CHP Khénifra Dans le cadre de la réforme hospitalière engagée par le Ministère et qui vise l’amélioration de la qualité des soins et la mise à niveau des hôpitaux publics. Le MS a prévu dans son plan d’action 2008-2012, la