N° 6344 bis –28 joumada I 1436 (19-3-2015)BULLETIN OFFICIEL1690
C. Gestion des dépenses ¾ Retard dans l’exécution du marché n°01/2012 et réception partielle des travaux Le marché n° 01/2012 a connu un retard au cours de l’exécution des travaux du aux précipitations qui ont causé des énormes dégâts à l’infrastructure routière, la commune rurale d’Aquesri a été totalement enclavée pour plus d’un mois à cause de la coupure de la RP 1001.
Devant ce fait, l’entreprise n’a pas pu transporter les matériaux de construction aux chantiers.
Afin de conserver les droits de l’entreprise, un ordre de service d’arrêt des travaux a été fourni à celle-ci.
En ce qui concerne la réception partielle de certains travaux, on signale que les travaux programmés dans ce marché concernent des chantiers dispersés sur tous le territoire de la commune.
Etant donné que l’entreprise a achevé le radier sur Oued Talmet dans un délai très court, et pour pouvoir livrer ce tronçon à la circulation locale et aux citoyens, une réception partielle a été délivrée à l’entreprise.
La réception provisoire des travaux a été délivré le : 26-12-2012, après 3 mois et 22 jours détaillé comme suit :
- Ordre de service de commencement : 4-9-2012 ;
- Ordre d’arrêt des travaux : 8-10-2012 ;
- Ordre de reprise des travaux : 19-11-2012 ;
- La réception provisoire : 26-12-2012.
(…).
¾ Non tenue du registre d’enregistrement des ordres de service
Vu le manque de personnel qualifié et le manque de formation dans ce domaine, le registre n’a pas été tenu.
Après l’observation faite par la commission du contrôle de la Cour régionale des comptes, cette observation a été prise en compte par la commune.
¾ Non tenue de la comptabilité matière
Vu l’insuffisance des ressources humaines compétentes à la commune, on n’a pas pu mettre en place un dépôt bien organisé et précis.
Après l’observation faite par la commission du contrôle de la Cour régionale des comptes, cette observation a été prise en compte par la commune.
¾ Absence de suivi de certains travaux
Vu le délai important pour l’aménagement de la piste communale qui est de 20 jours, et vu l’éloignement de ce chantier par rapport au siège communal, le technicien n’a pas pu faire le suivi des travaux relatifs à la location d’engins pour l’aménagement de ladite piste. Pour cette raison, le président a chargé le 2ème viceprésident « A.M », étant donné que les travaux se déroulent près de sa résidence afin de contrôler la durée des travaux.
Après l’observation faite par la commission du contrôle de la Cour régionale des comptes, les instructions ont été données au technicien de la commune afin de procéder au suivi de tous les chantiers.
D. Gestion du patrimoine communal ¾ Défaut de location de certains locaux commerciaux Le souk Tnin Aquesri a connu dernièrement une chute d’activité économique depuis la création du souk hebdomadaire d’Aourir. Presque tous les citoyens s’y déplacent pour s’approvisionner. Pour cette raison le loyer des locaux commerciaux d’Aquesri connait une faible demande.
Il est à signaler que nous avons déployé des efforts pour la mise à niveau du centre Aquesri dans le cadre d’un partenariat avec le conseil régional du Sous- Massa- Draa.